Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Трудовое право - Договор на электромонтажные работы образец с ооо

Договор на электромонтажные работы образец с ооо

Договор на мотаж электрики.

Договор подряда № г. ____________ «___» _________ 20___ г. Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора. 1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________. 1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации. 2. Стоимость работ и порядок расчётов. 2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом. 3. Права и обязанности сторон.

3.1. Подрядчик обязуется: 3.1.1.

Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам; 3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; 3.1.3.

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации; • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ; 3.1.7.

В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ; 3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ; 3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы. 3.2.3. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения.

В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану. 3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора; 3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п.

2 настоящего договора. 3.3. Подрядчик имеет право: 3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований; 3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов. 3.4. Заказчик имеет право: 3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы.

Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения. 3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ; 3.4.3.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора; 3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

4. Приёмка завершённых работ. 4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3). 4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности.

В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы. 4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т.

п.). 5. Гарантии. 5.1. Подрядчик гарантирует: 5.1.1.

Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями; 5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; 5.1.3.

Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта; 5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

6. Ответственность сторон. 6.1.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: • безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления; • уменьшения стоимости работ, установленной в п.

2 настоящего договора, на сумму ущерба, причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора; 6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

7. Особые условия. 7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае. 7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством. 7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров.

Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

8. Реквизиты и подписи сторон.

Сборка, поставки, подключение электрощитов.

Выгодные предложения по комплектации объектов. Все цены, Вы можете узнать у наших менеджеров по тел.

+7 (915) 057-03-53. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.Предоставляем все документы , сертификаты, допуски. Договор г. Москва » ___ » __________ 2014 г. Компания ООО СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ЗАО или ООО , именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора 1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать электромонтажные работы, указанные в пункте 1.2,с соблюдением действующих технических условий на электромонтажные работы.

Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать например следующие услуги.

-сборка электрощита согласно приложенной схеме…………………………….

-монтаж,установка щита на место адрес и его подключение. —фазировка электрической линии. —измерение сопротивление изоляции мегаомметром модель MASTECH серия MS5201 кабельных и других линий напряжением, в соответствии с ПУЭ глава 1.8.7. -аппаратов и цепей напряжением до 500В- мегаомметром на напряжение 500В, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.

-аппаратов и цепей напряжением до 500В- мегаомметром на напряжение 500В, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.

-проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами. — пуско-наладочные работы. -ввод в эксплуатацию, работы будут происходить по адресу 1.3.

Срок оказания услуг- с момента подписания настоящего Договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СниПов, ПУЭ, ПТЭЭП и действующему законодательству Российской Федерации.Вот это мы пишем в договоре.

Как гарантия Заказчику что мы профессионально выполним свою работу. 2. Права и обязанности сторон 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам; 2.1.2.

Оказать Услуги в полном объеме. 2.1.3. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.

2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. Оплатить работу по цене и сроки, указанные в пункте 3. настоящего договора. 2.3. Заказчик имеет право: 2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов : 3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет, НДС не облагается. 3.2. Стоимость комплектующих составляет , НДС не облагается 100% перевод на покупку комплектующих производится в течение 2-х банковских дней после подписания договора .

3.3.Оплата услуг осуществляется в следующем порядке 3.2.1. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке: -50% стоимости услуг оплачивается Заказчиком в течении двух банковских дней с момента подписания договора. — 50 % стоимости услуг оплачивается заказчиком в течении двух банковских дней с момента окончания выполнения услуг и подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

3.3. Оплата материалов и услуг по настоящему Договору осуществляется путем безналичной системы расчетов . 4. Ответственность сторон 4.1.

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

5. Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрение в Арбитражном суде в установленном законодательством РФ порядке. 6. Заключительные положения 6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

Приложения к настоящему договору и составляют его неотъемлемую часть. 6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.

Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. Адреса и банковские реквизиты сторон Заказчик: Исполнитель: Место для реквизитов Заказчика и Исполнителя.

Печати и подписи обеих сторон. Наши телефоны: | +7(499)343-34-17 | +7(917)551-86-40 e-mail: для клиентов.

раздел в разработке……………………….

Договор на электромонтажные работы образец с ип

» Договор на электромонтажные работы заключается в том случае, когда возникла необходимость обустройства электрических коммуникаций, установки энергетического оборудования.

Эта работа должна осуществлять квалифицированными специалистами, понимающими сущность и цель предстоящих работ. Такие специалисты есть в штате не каждого юридического лица, а потому здесь потребуется заключить договор на электромонтажные работы между юридическими лицами, в соответствии с которым и будут выполнены работы.

Такие специалисты есть в штате не каждого юридического лица, а потому здесь потребуется заключить договор на электромонтажные работы между юридическими лицами, в соответствии с которым и будут выполнены работы. Образец договора на выполнение электромонтажных работ может быть найден в Интернете, или же представлен компанией-подрядчиком, либо заказчиком. Но в этом случае велик шанс того, что потребуется доработка текста соглашения под условия сторон.

Конечно, образец договора на выполнение электромонтажных работ не потребуется в том случае, если за ним обратиться к юристу. Это соглашение теоретически может быть заключено и в отношении тех же работ, что и при подряде. Разница в смысле конечного результата работ может не отмечаться, отличия проявляются в правовом регулировании отношений.

В случае возникновения спора договор может быть переквалифицирован судом.Это обязательно следует учитывать при выборе модели, по которой будут развиваться деловые отношения. Так или иначе, заключается ли соглашение о подряде, или договор на оказание электромонтажных услуг, не имеет решающего значения, главное чтобы и в том и в другом случае текст соответствовал законодательству, не содержал противоречий самому себе и интересам сторон.

Учитывая специфику электромонтажа, следует особое внимание уделить исполнителю услуг (работ) — он должен обладать необходимой разрешительной документацией на проведение их.

Также следует уделить внимание контролю заказчика за ходом выполнения работ, порядком его осуществления — это важно как самому заказчику, так как ему надлежит эксплуатировать результат работ, и это же важно для подрядчика, так как произвольное вмешательство заказчика может негативно сказаться на результатах монтажа. Получить документ, где будут учтены эти, и многие другие юридически значимые аспекты, вы сможете посредством нашего сервиса, где представлены интерактивные шаблоны документов на самые разные случаи жизни. Все, что требуется для использования сервиса – компьютер с доступом в Интернет и принтер.

В первую очередь необходимо выбрать договор оказания электромонтажных услуг, ответить на вопросы опросного листа, как в самом договоре, так и в приложениях к нему.

С этим шаблоном часто используют: Популярные документы и процедуры:

  • Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).
  • Адреса и реквизиты сторон.
  • Предмет договора. В соответствии с договором, исполнитель (подрядчик) обязуется выполнить в обусловленный договором срок электромонтажные работы и передать их результат заказчику, который обязуется принять и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением. Объем, содержание и сроки выполнения задания указываются в Календарном плане работ. Это приложение после согласования и подписания сторонами становится неотъемлемой частью договора. В этом же пункте заказчик и подрядчик гарантируют, что обладают всеми необходимыми разрешениями для проведения работ по договору подряда на электромонтажные работы, что подтверждается соответствующими документами. Копии документов прилагаются к соглашению. Способы выполнения задания определяются в Техническом задании.
  • Ответственность сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  • Наименование сторон.
  • Прочие условия. Указываются дополнительные условия, по которым стороны пришли к соглашению.
  • Сроки выполнения работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых составляется договор подряда на электромонтажные работы. В этом же пункте указываются условия и порядок перенесения сроков выполнения работ.
  • Форс-мажор. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Дата и место заключения соглашения.
  • Подписи сторон.
  • Порядок сдачи и приема работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых составляется соглашение.
  • Стоимость работ и порядок расчетов. Содержание пункта зависит от условий, на которых составляется соглашение.
  • Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России.
  • Основания и порядок расторжения соглашения. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается договор и действующего законодательства России.
  • Список приложений.
  • Права и обязанности сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.

Добро пожаловать на официальный сайт компании «Гефест»!

Вниманию заинтересованных лиц предлагаем услуги электромонтажа.

География нашего присутствия не имеет привязки к городу; мы беремся за выполнение электромонтажных работ во всех районах Челябинской области. Наша специализация – прокладка кабельных линий, устройство наружного освещения, внутренние электромонтажные работы на объектах различного назначения – промышленные и производственные площади, объекты жилищно-гражданского строительства, здравоохранения и соцкультбыта.

Весь спектр мероприятий выполняется в строгом соответствии с нормативами, действующими в РФ.

Если Вы предъявляете высокие требования к надежности и безопасности электропроводки, выбирайте профессионалов: мы готовы выполнить электромонтажные работы на высоком качественном уровне! Профессиональный подход и блестящее решение поставленных задач – залог нашего успеха. Контроль на каждом этапе позволяет нам гарантировать превосходное качество.

Допуск к работе с высоким напряжением предоставлен исключительно высококвалифицированному инженерно-техническому персоналу.

Используем электротехническую продукцию нового поколения, применяем высокоэффективные технологии в сфере проектирования и электромонтажа.

  • Возможность сотрудничества на индивидуальных ценовых условиях для клиентов, заключающих долгосрочные контракты.
  • Использование электроустановочных изделий, кабельной и щитовой продукции российского и иностранного производства, зарекомендовавшей себя на международном рынке долговечностью и высокой эффективностью.
  • Бесплатная информационная поддержка.
  • Многолетний практический опыт, позволяющий решать самые сложные задачи в сфере электропроектирования и монтажа.

В основе нашей работы – принципы двусторонней ответственности и взаимного уважения. Разделяете принципы успешного роста и развития?

Мы станем Вашим надежным партнером!

Для получения более подробной информации просим Вас обращаться по телефонам, указанным на сайте. → → → (Пока оценок нет) Загрузка. СодержаниеДоговор на проведение электромонтажных работ.г.

1. Специалист выезжает на объект, оговаривает все виды электромонтажных работ, составляет предварительную смету.2. Заказчик согласовывает смету на электромонтажные работы.3. Подписывается Договор подряда.4.

Производится 100% предоплата на закупку материала и оборудования ( если требуется ), выдается Именная расписка.5. Оплата за выполненный объем электромонтажных работ производиться поэтапно, согласно договора и Акта выполненных работ2. Специалист приезжает по адресу Заказчика и выполняет оговоренные ранее при заказе работы.3.

При завершении работ Специалист выписывает платежный документ (отрывной талон)4.

Заказчик оплачивает сумму наличными (бел. руб.) за ранее оговоренные работы.До проведения отделочных работ:определение расположения будущих электроточек;расчет нагрузок и выбор электрооборудования;устройство ниши под главный распределительный щит (ГРЩ);штробление стен под проводку без пыли, прокладка любого кабеля;изготовление выемок для подрозетников и выключателей; выборочная разводка электрики или полная разводка электропроводки.После проведения чистовых отделочных работ:монтаж электрощита;установка и подключение счетчика электроэнергии;установка автоматов и подключение УЗО;установка розеток и подключение выключателей;установка и подключение диммера (светорегулятора); установка и подключение терморегулятора;навеска и подключение люстры, бра и других осветительных приборов;подключение теплого пола.Финальный этап — подключение бытовой техники: подключение электрической плиты; подключение газовой плиты (с электроподжигом или лампой); подключение варочной поверхности; подключение духового шкафа; подключение кухонной вытяжки;подключение стиральной машины;подключение посудомоечной машины;подключение водонагревателя (бойлера).Добавлено в закладки: 0Договор подряда на электромонтажные работы заключают граждане или организации с физическими или юридическими лицами.При подготовке договора нужно особенное внимание уделять тщательной разработке технического задания, которое оформляют отдельным приложением.

Еще советуется оформлять особым приложением к договору смету по видам исполняемых работ. Это даст возможность сэкономить на уплате работ, которые оплачиваются по выполненным фактически объемам, которые указаны в акте исполненных работ, и могут быть меньше, нежели определены сметой. Договор должен обязательно содержать прописанные точно сроки окончания и начала работ.

В ситуации, когда порча объекта происходит по вине заказчика, подрядчик может получить оплату за сторонами объем работ, выполненный на момент происшествия. Основой документа «договор подряда на электромонтажные работы»является обычный договор подряда,который регулируется ГК РФ глава 37. Заключается данный договор между двумя сторонами-заказчиком и подрядчиком (ГК РФ статья 702).

В начале договора подряда на электромонтажные работы указывается дата и место составления договора,а в конце-паспортные данные сторон. Кроме этого,договор обязательно должен содержать в себе такие разделы:

  • Гарантия выполненной работы.
  • Расторжение договора.
  • Дата начала и окончания работы.
  • Стоимость работы.
  • Подписи сторон и их реквизиты.
  • Порядок сдачи и приемка работ.
  • Предмет договора.
  • Права и обязанности сторон.

Оговаривается место проведения работ и их объем (ГК РФ статья 703).

Важно: все работы можно прописать в календарное плане и приложить к настоящему договору.

В данном пункте содержатся такие сведения (ГК РФ статья 709):

  1. Оплата дополнительных работ.
  2. Стоимость работ.
  3. Сроки и способ оплаты.

Обратите внимание: все суммы пишутся прописью. Если заказчика устраивает качество выполненной работы, то стороны подписывают акт сдачи-приема (ГК РФ статья 720). Все же нужно тщательно подойти к их планированию.В договоре указывается обязательно срок гарантии на работы, которые подрядчик производил на объекте.

Москва « »_______________201__ г. _________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________________________________________________________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:1. Предмет договора.1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести электромонтажные работы, согласно прилагаемой смете (Приложение 1), по адресу: _________________________________ _____________________________________________________________________________________1.2.

Подрядчик обязуется обеспечить работы материалами.1.3.

Приложение 1 является неотъемлемой частью договора.1.4.

Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете.2.

Права и обязанности сторон.2.1.

Подрядчик обязан:2.1.1. Выполнить определенные сметой работы в срок до « »________________201__ г. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.2.1.2. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат настоящему договору.3.В случае нанесения ущерба в ходе работ Заказчику или третьим лицам, возместить ущерб пострадавшей стороне.2.2.

Заказчик обязан:2.2.1. Оплатить работу Подрядчика, в случае надлежащего исполнения работ.

Оплатить поставленные Подрядчиком строительные материалы, погрузочные работы и транспортные расходы.2.2.2. К началу работ освободить помещение, в котором будут проводиться работы.

Предметы интерьера и мебели вносятся заказчиком в помещение после выполнения всех работ и ее оплаты Подрядчику.2.2.3. Обеспечить помещения, в которых будут проводиться работы водоснабжением, сан.узлом и электропитанием.2.2.4. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами.2.2.5.

По требованию Подрядчика обеспечить необходимые условия для проведения работ, а именно:2.2.5.1.

Обеспечить работу лифта для погрузочно-разгрузочных работ.2.2.5.2.

Возможность доступа к объекту для всех членов бригады с 9:00 до 21:00.2.2.5.3. Возможность отключения электроснабжения.2.2.5.4.

Согласование с контролирующими и эксплуатирующими организациями проводимых работ.2.3. Подрядчик имеет право:2.3.1. Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам.2.3.2.

В случае грубого нарушения договора Заказчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.2.4. Заказчик имеет право:2.4.1. В случае грубого нарушения договора Подрядчиком, расторгнуть настоящий договор.

В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.2.4.2. По договоренности с Подрядчиком, имеет право изменять перечень работ.

Договор на оказание услуг необходим в равной мере и заказчику, в лице хозяина квартиры или частного дома, и подрядчику, в лице электрика.

Для человека, который решил сделать монтаж электропроводки у себя Дома и у него нет знакомых, которые могли бы порекомендовать специалистов, нужна уверенность и доверие, в определённой мере, к незнакомому мастеру. То же самое относится и к подрядчику, он, точно так же, впервые видит перед собой незнакомого человека.

То есть, требуется документ который обеспечит уверенность в том, что все работы будут выполнены качественно и в срок, с одной стороны.

И что все выполненные работы будут оплачены, с другой стороны. Договор составляется в двух экземплярах, один для заказчика и второй для исполнителя.

У каждой из сторон есть свои права, обязанности и ответственность.

Это не резюме или автобиография мастера с его личными данными.

Под документом, должны быть адреса, реквизиты (паспортные данные) и подписи обеих сторон, с обязательным предоставлением паспорта для сверки данных. В первой части оговаривается сам предмет договора, то есть, то, что исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В этой же части есть общий список услуг, более подробно всё рассчитывается в смете на работы.

Здесь же указан срок выполнения работ и то, что услуги считаются оказанными после подписания заказчиком Акта приёмки-сдачи оказанных услуг.

Во второй части перечислены права и обязанности сторон.

То, что исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества, в полном объёме и в срок. И по требованию заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки.

Со своей стороны заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат сразу после получения извещения об окончании работ.

Заказчик обязуется оплатить работу по цене, указанной в договоре.

Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. А также отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг. В части о цене договора и порядке расчётов указывается полная стоимость всех работ и в каком порядке происходит оплата, то есть, каков размер аванса и какая часть оплачивается после подписания акта приёмки-сдачи оказанных услуг.

Здесь же оговаривается то, что в цену не входит стоимость электротехнических материалов и что оплата осуществляется путём наличного расчёта.

В части о гарантии указывается на какой срок она предоставляется. Расширенная гарантия может быть предоставлена только на всю электроустановку, электроустановка это вся электропроводка квартиры или частного дома. Для примера: если в двухкомнатной квартире проводится замена проводки только в одной комнате, а во второй остаётся старая, то не о какой гарантии не может быть и речи.

Так же, если работы планируется выполнять с использованием материалов заказчика, то есть тех, которые были приобретены заказчиком самостоятельно, гарантия не предоставляется.

Особенность договора подряд на электромонтажные работы состоит в том,что подрядчик может привлечь к работе третьих лиц-субподрядчиков.Тогда подрядчик несет роль генерального подрядчика. Важно:генеральный подрядчик отвечает за качество выполненной работы перед заказчиком. Заказчик имеет право привлечь к отдельному виду работ других лиц.В этом случае за качество работы отвечают лица,заключившие договор с заказчиком.

ГК РФ статья 706 1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации. 2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей. 2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

3.1.1. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; 3.1.3.

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

3.1.4.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте , либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в , в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков. 3.1.6. Правила дорожного движения (ПДД РФ) Порядок восстановления инн при утере Как лучше получить выплату — по каско или по осаго Переход между углами эйлера системами координат Штрафы гибдд узнать задолженность через портал государственных услуг Конспект урока по ОБЖ «Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей

  1. С физическим лицом.
  2. С юридическим лицом.
  • подача жалобы;
  • ответственность сторон.

Содержание соглашения Само соглашения о подрядных работах на выполнение работ по электромонтажу обязательно в себя должно включать определенный перечень разделов.

Они не определены законодательно. Тем не менее присутствие их рекомендовано и желательно. Договор на выполнение субподрядных работ По завершении каждого этапа работ, определяемых по договоренности сторон, Заказчик, в течение 2 дней, оплачивает данный этап произведенных работ и завезенных материалов.Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику, при условии, что работа выполнена надлежащим образом.3.3.

Приемка работ Заказчиком производится в течении 2 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта.3.4. Выполнение электромонтажных работ обычно требуется во всех строительных объектах без каких-либо исключений.

Именно поэтому нередко формируется специальный договор подряда для осуществления подобных задач. Нередко для ведения подобного рода работы необходимо осуществить оформление специальных документов. Какие-либо исключения попросту не допускаются.

Одновременно договор подряда подразумевает решение целого ряда самых разных достаточно специфических задач.

Алгоритм оформления имеет отличительные черты свойственные только соглашению на выполнение электромонтажных работ. Общие сведения Процесс оформления договора подряда осуществляется в рамках ГК РФ. Она достигается одним из двух способов:

  1. На стадии подписания исходного соглашения.
  2. После подписания, с помощью заключения дополнительного соглашения.

Таким образом, субподряд заключается между генеральным подрядчиком и его партнерами-субподрядчиками.

К существенным условиям такого соглашения относят:

  1. Собственно предмет – т.е. о чем именно договорились стороны. Этот пункт договора субподряда на выполнение работ следует прописывать особенно подробно: в образце даются только общие примеры, поэтому следует переработать текст под свою ситуацию.

Счет на оплату выставляется подрядчиком, однако, выписка документа не является обязательной и не регулируется ни одним нормативным документом, ведь цена выполненных работ заранее согласована сторонами в договоре подряда, а факт их завершения подтверждается актом сдачи-приемки. Но бывают случаи, когда нет возможности вовремя подписать акт или договор предусматривает поэтапную оплату работ (например, договор подряда на ремонт квартиры), тогда и возникает необходимость выписки счета на оплату.

Не существует также четко регламентированной формы документа, каждая организация вправе составлять его, исходя из собственных потребностей. Однако, любой счет на оплату должен содержать следующие данные: наименование организации; наименование банка, номер филиала; ИНН/КПП; номера счетов; номер и дата выставления счета; Согласно ФЗ «О бухгалтерском учете» счет не обязательно должен быть подписан главным бухгалтером, руководителем предприятия и скреплен печатью, но, во избежание споров и недоразумений в будущем, все же стоит это сделать.

Документ составляется в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. Сроки выполнения являются одним из важнейших вопросов при подписании соглашения, поэтому стороны должны четко определиться со сроками во избежание недоразумений в будущем. Если характер работ предусматривает выполнение их в несколько этапов, в договоре стоит прописать даты начала и окончания работ по каждому этапу в отдельности.

Цена договора определяется сметой, которая является приложением к договору. Что касается сдачи-премки работ, то подрядчик должен передать заказчику соответствующий акт в двух экземплярах по их окончанию. Вместе с актом подрядчик передает также справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3.

Заказчик в течение нескольких дней должен принять работы, подтвердив это подписанием акта.

Исполнитель гарантирует заказчику качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока по договоренности сторон. Договор составляется в двух экземплярах, вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения гарантийного срока.

Договор является разновидностью договоров подряда, соответственно к нему применяется нормативно-правовое регулирование согласно Гражданскому кодексу РФ.Текст договора обязательно должен содержать: перечень работ, подлежащих выполнению, а также ссылку на доверенность или устав; адрес объекта, на котором будут производиться работы; Сроки выполнения являются одним из важнейших вопросов при подписании соглашения, поэтому стороны должны четко определиться со сроками во избежание недоразумений в будущем. Если характер работ предусматривает выполнение их в несколько этапов, в договоре стоит прописать даты начала и окончания работ по каждому этапу в отдельности. Вместе с актом подрядчик передает также справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3.

Заказчик в течение нескольких дней должен принять работы, подтвердив это подписанием акта.

Исполнитель гарантирует заказчику качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока по договоренности сторон. Договор составляется в двух экземплярах, вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения гарантийного срока.Договор на проведение электромонтажных работ.г.

Москва « »_______________201__ г.

Предмет договора.1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести электромонтажные работы, согласно прилагаемой смете (Приложение 1), по адресу: _________________________________ _____________________________________________________________________________________1.2. Подрядчик обязуется обеспечить работы материалами.1.3. Понравилась статья? Поделиться с друзьями: Какие транспортные средства относятся к мотоциклам?

Итак, к мотоциклам относятся двухколесные транспортные средства, которые обладают одной Кто может оспорить Можно выделить ситуации, когда при наличии завещания путем обращения в суд Можно ли обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и как это Мужчина Скорпион характеристика в любви Никогда и ни в чем не потерпит поражения мужчина-Скорпион.

Пример отчета Отчет предоставляется в формате PDF, который удобен для просмотра и печати.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

3 thoughts on “Договор на электромонтажные работы образец с ооо

  1. Формы нет. Им эти данные нужны для того чтобы после того как их менеджер подписал с вами договор, они поняли что договор подписал именно директор

Comments are closed.

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+